сведения
Алюминиевые рольставни и роллеты "Setroll" (Сетролл)
Галерея и каталог
 
 
Прием заказов и продажа 
диспетчер:  +7 495 461-4811
север:  +7 495 461-4815
   +7 905 581-1070 sos
юг:  +7 495 461-4816
   +7 929 557-7754 sos
Территория обслуживания
 
Полезные статьи
Проектирование проема
Варианты монтажа
Подготовка проема
Самостоятельный замер проема

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЛЕТЫ!

     

Договор подряда с юридическим лицом на обслуживание и ремонт конструкций; тарифное соглашение (образцы)

 

Скачать договор подряда с юридическим лицом и приложения к нему
  pdf (181 Kb)       doc (222 Kb)      doc in rar(19 Kb)

 

 

Договор подряда № ____  от ___________________________ года
                                                                                                                                                                                   
Индивидуальный предприниматель ____________________________________________________________, действующий от своего лица в  собственных интересах (далее Подрядчик), с одной стороны, и  _________________________________________________________ , в лице _____________________________________________________________________________________________ , действующего на основании _______________________________________________________________________________________________ (далее Заказчик), с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Подрядчик на основании заявок Заказчика выполняет работы по ремонту и техническому обслуживанию роллет, установленных на объектах Заказчика (далее по тексту - Работы), своими силами и средствами, с использованием своих материалов и комплектующих, а Заказчик принимает и оплачивает Работы Подрядчика.

1.2 Наименование, объем, стоимость, сроки выполнения Работ и перечень подлежащих замене комплектующих предварительно  согласовываются в смете, составляемой  на основании Тарифного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора.

2. Порядок взаимодействия сторон

2.1 Плановые профилактические Работы проводятся Подрядчиком с периодичностью не реже двух раз в год для поддержания роллет в нормальном техническом состоянии и подготовке к работе в зимний период. Для роллет с высокой степенью износа, имеющих неустранимые дефекты конструкции или установленных с нарушением технологии, периодичность осмотра устанавливается отдельно, в соответствии с рекомендациями Подрядчика после согласования с Заказчиком. В плановый профилактический осмотр входит:

  • проверка общего технического состояния роллет и правильности работы отдельных узлов, при имеющихся признаках нестабильной работы
  • составление сметы стоимости самих профилактических Работ и необходимых Работ по исправлению выявленных технических недостатков

 

2.2 В случае внезапного выхода из строя роллет Заказчик составляет и направляет Подрядчику по электронной почте или факсу заявку на проведение работ по ремонту роллет, в которой указывает:

  • адрес объекта и количество роллет, требующих  ремонта;
  • описание признаков неисправности каждой;
  • желательные сроки устранения неисправности.

 

2.3 На основании заявки Заказчика Подрядчик не позднее 2 (двух) рабочих дней (за исключением срочных выездов) с даты получения заявки Заказчика производит выезд, диагностику роллет и составляет смету на стандартном бланке, утвержденном Подрядчиком. В смете указываются наименование, объем, стоимость, место, срок проведения Работ и перечень подлежащих замене комплектующих.

2.4 Работы осуществляются непосредственно на объекте, но в отдельных случаях могут производиться на базе Подрядчика, на что указывается в смете.

2.5 По окончании Работ Подрядчик оформляет и передает Заказчику акт сдачи-приемки Работ. Заказчик обязан рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки Работ в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты его получения, либо направить в письменном  виде обоснование претензий по качеству выполненных работ, служащее причиной для отказа от подписания акта. В противном случае  Работы считаются принятыми и акт сдачи-приемки работ подписанным.

2.6 В случае признания Подрядчиком претензий Заказчика обоснованными, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения претензии Заказчика.

3. Стоимость и порядок оплаты работ

3.1 Стоимость Работ в смете определяется Тарифным соглашением, которое является   неотъемлемой частью  Договора. Тарифы рассчитываются без учета НДС  в связи с применением Подрядчиком патентной системы налогообложения. Об изменении тарифов и необходимости подписания нового Тарифного соглашения Заказчик уведомляется Подрядчиком не менее чем за 10  (десять) рабочих дней до даты вступления в силу изменений в тарифах.

3.2 Оплата Работ производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение трех рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Обязательства Заказчика по оплате Работ считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.3 При утверждении сметы Работ в сумме превышающей _____________________________________________________ рублей, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика внесения задатка в размере до _________________________________% от суммы, рассчитанной в смете.

4. Права и обязанности сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

  • Выполнить Работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и утвержденной смете.
  • Сдать выполненные Работы Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ.
  • Устранять дефекты и недоделки Работ, обнаруженные во время сдачи-приемки Работ и в период гарантийного срока.

 

4.2 Подрядчик имеет право сдать работы досрочно и самостоятельно определять способы выполнения Работ, в том числе используя услуги субподрядчика, о чем уведомление Заказчика происходит только в случае, если это установлено режимом доступа на объект Заказчика.

4.3 Заказчик обязуется:

  • Обеспечить доступ на объект и к роллетам для беспрепятственного проведения Работ Подрядчиком.
  • Обеспечить условия для проведения Работ, в том числе назначить ответственного координатора Работ.
  • Принять выполненные Подрядчиком Работы по акту сдачи-приемки выполненных работ. В случае досрочного  выполнения  Работ  Подрядчиком досрочно принять Работы.
  • Производить  расчеты с Подрядчиком своевременно в соответствии с условиями Договора.

 

4.4 Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, если не нарушаются правила техники безопасности, внутреннего распорядка или других норм, действующих на объекте Заказчика.

4.5 Иные права и обязанности сторон по настоящему Договору, а также все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

5. Гарантийные обязательства подрядчика

5.1 Гарантийный срок на замененные комплектующие устанавливается в соответствии с рекомендациями их производителя, но на срок не более 12 (двенадцати) месяцев. Бесперебойная работа роллет после выполнения Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора гарантируется на срок от 2 (двух) до 6 (шести) месяцев для каждой роллеты отдельно, в зависимости от степени ее износа и имеющихся неустранимых дефектов. Срок исчисляется с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2 В случае обнаружения в пределах предусмотренного п.5.1 гарантийного срока, недостатков Работ Подрядчик обязан устранить такие недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком в письменном виде сроки.

6. Ответственность сторон

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ.

6.2 Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с производством Работ по настоящему Договору, если такой ущерб является следствием ненадлежащего выполнения им своих обязательств.

6.3 В случае нарушения сроков выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику по письменному требованию неустойку в размере 0,1% от стоимости незаконченных Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от указанной стоимости.

7. Арбитраж

Все споры и /или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном Суде г. Москвы  в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации.

8. Срок действия и порядок расторжения договора

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до _____________________________________ года.

8.2 Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работы в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

8.3 Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях предусмотренных гражданским законодательством РФ.

8.4 Сторона, имеющая право на односторонний отказ от настоящего Договора и желающая использовать такое право, должна осуществить его путем письменного уведомления заказной почтой об этом другой Стороны не позднее чем за 10 (десять) дней до даты расторжения настоящего Договора. Такой отказ будет действителен с момента получения указанного уведомления другой Стороной, причем другая Сторона должна письменно подтвердить дату уведомления в десятидневный срок.

8.5 В этом случае Подрядчик и Заказчик немедленно приложат усилия, чтобы достигнуть справедливого и разумного финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право в связи с фактически выполненной работой. Такая сумма должна быть определена на основе разумной взаимосогласованной Сторонами сметы объема выполненной работы в процентном отношении к объему работ, подлежащих выполнению согласно условиям настоящего Договора и Приложениям к нему, принимая во внимание любые платежи, полученные Подрядчиком от Заказчика до даты получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

9.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое.

9.2 Наступление обстоятельств по п.9.1 должно быть надлежащим образом удостоверено компетентными органами государственного или местного управления.

9.3 Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 10 дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств. При отсутствии такого извещения эта Сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств.

10. Иные положения

10.1 Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.

10.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами.

11. Реквизиты и подписи сторон

Подрядчик: ___________________________________________   Заказчик: ________________________________________
     
________________________________________________________ _________________________________________________________
     
Юридический адрес: ______________________________   Юридический адрес: ______________________________
     
 _______________________________________________    ________________________________________________
     
Контактная информация: __________________________   Контактная информация: ___________________________
     
________________________________________________________   _________________________________________________________
     
________________________________________________________   _________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись, печать)   (должность, ФИО, подпись, печать)

 

 

 

Тарифное соглашение
к Договору подряда № _____ от _______________________ года

1. Выезд мастера в пределах территории обслуживания стоит ________ ( ____________________ ) рублей плюс ________ ( ____________________ ) рублей за каждый километр удаления от ближайшей ее границы. В территорию обслуживания включены районы города Москвы:

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

2. Стоимость работ по ремонту роллет рассчитывается в нормо-часах. Стоимость одного нормо-часа зависит от сложности и времени производства ремонтных работ:  базовая – _____ ( _________________ ) рублей, ночные работы – _____ ( _________________ ) рублей, работы на высоте – ______ ( __________________ ) рублей, ночные работы на высоте – ______ ( __________________ ) рублей.

  • К ночным работам относятся все работы, проводимые с 23.00 вечера до 07.00 утра.
  • К работам на высоте относятся: работы при выполнении которых мастер находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,3 м с использованием лестницы-стремянки высотой  не более 2.3 м или приставной лестницы высотой не более 4,6 м.
  • Работы при высоте крепления роллет выше 4,9 м относятся к верхолазным и производятся только с привлечением промышленного альпиниста или подъемной техники по тарифам специализированных компаний. Стоимость и сроки проведения таких работ согласовываются отдельно.

3. В перечень стандартных Работ включены типовые, наиболее востребованные виды. В остальных случаях стоимость определяется по согласию Сторон в смете или по фактически затраченному времени, исходя из соответствующей стоимости нормо-часа с тарификацией каждые полчаса. В состав комплексных работ включен ряд простых, которые отдельному учету не подлежат:

 
     
 
Перечень стандартных работ по ремонту роллет Нормочасы
Демонтаж крышки короба  
Монтаж крышки короба  
Восстановление функциональности роллеты  
Осмотр и профилактика штатно работающей конструкции  
Замена или добавление тяговых пружин  
Замена ригелей  
Замена ригельных колец  
Замена или добавление ригельного узла подвеса  
Замена капсулы на конструкции с тяговым подвесом  
Замена капсулы на конструкции с ригельным подвесом  
Замена пластиковой капсулы на композитную или металлическую  
Замена электропривода роллеты площадью до 3 кв. м  
Замена электропривода роллеты площадью от 3 до 6 кв. м  
Замена электропривода роллеты площадью от 6 до 9 кв. м  
Замена электропривода роллеты площадью от 9 до 12 кв. м  
Замена электромеханического привода роллеты площадью до 4,5 кв. м  
Замена электромеханического привода роллеты площадью от 4,5 до 9 кв. м  
Замена электромеханического привода роллеты площадью от 9 до 12 кв.м  
Замена ручного привода на электрический  
Замена ручной части карданного или электромеханического привода  
Замена пружинного привода роллеты площадью до 6 кв. м  
Замена шнурового привода  
Замена замка RL Alutech  
Замена замка другого производителя  
Вскрытие замка роллеты  
Ремонт замка RL  
Частичная переборка полотна  
Частичная переборка и восстановление полотна  
Полная переборка полотна с частичным восстановлением  
Полная переборка и восстановление полотна  
Замена полотна с тяговым подвесом  
Замена полотна с ригельным подвесом  
Диагностика и поиск повреждений электропроводки  
Замена устройства управления на аналогичное  
Замена элемента управления на другое  
Замена элемента управления на другое с дополнительной внешней проводкой  
Устройство внешней временной электропроводки  
Вскрытие роллеты без возможности последующего восстановления  
Вскрытие роллеты с возможностью последующего восстановления  
Укрепление конструкции роллеты  
Замена крепежа роллеты  
Демонтаж роллеты без возможности дальнейшего использования  
Демонтаж роллеты с возможностью использования  
 
     
 

4. В перечень  включены наиболее распространенные и часто используемых для ремонта комплектующие со сроком замены не более 5 (пяти) рабочих дней,  в остальных случаях стоимость замены и  ее срок объявляется по запросу:

 
     
 
Приводы и принадлежности Ед. изм. Цена, рублей
4SIM04/8, Alutech шт.  
4SIM06/13; 4SIM10/12; 4SIM15/16; 4SIM20/16, Alutech шт.  
PLA100, Alutech, пластина крепления шт.  
W35M, Alutech, редуктор шт.  
CJ8/S, Alutech, кардан 50° квадратный, CJ8, Alutech, кардан 90° квадратный шт.  
BC, Alutech, штифт приводной шт.  
PV, Alutech, втулка приводная шт.  
PL85, Alutech, пластина крепления шт.  
H150, Alutech, вороток шт.  
NR0/06-28, AN-Motors шт.  
NR0/10-16, AN-Motors шт.  
NK1/20-16, AN-Motors шт.  
NK1/30-16, AN-Motors шт.  
NK1/50-12, AN-Motors шт.  
NM1/20-16, AN-Motors шт.  
NM1/30-16, AN-Motors шт.  
NM1/40-12, AN-Motors шт.  
NM1/50-12, AN-Motors шт.  
ADL/60, AN-Motors, адаптер для вала 70 шт.  
CJ7M, Alutech, кардан 70° шестигранный шт.  
BC, Alutech, штифт приводной шт.  
PV, Alutech, втулка приводная шт.  
PP/225, Alutech, петля шестигранная шт.  
PL85, Alutech, пластина крепления шт.  
KP/1500, Alutech, ручка приводная шт.  
H150, Alutech, вороток шт.  
 
     
 
Управление и автоматика Ед. изм. Цена, рублей
KU/1 Выключатель клав. внеш. (Liregus) шт  
DAP/2 Выключатель поворотный внеш. шт  
SAPF Выключатель с ключом внеш.; SUPF Выключатель ключом внут. шт  
8113 UPMi Радиоуправление шт  
8113 IP55 Радиоуправление шт  
8513 UP Радиоуправление шт  
8101-1 Пульт шт  
8101-2M Пульт шт  
8501-1 Пульт шт  
8501-2M Пульт шт  
8501-4M Пульт шт  
 
     
 
Полотно и подвес Ед. изм. Цена, рублей
Профиль ролформинг AR/39; AR/45 м  
Профиль ролформинг AR/40; AR/52; AR/55m м  
Профиль ролформинг AR/55; AR/555 м  
Профиль ролформинг AG/77 м  
Профиль экструдия AER42; AER44/S м  
Профиль экструдия AER55m/S; AER55/S м  
Профиль фиксирующий AEG56F; AEG77F; AEG84F м  
Профиль концевой ES (кроме ESU88; ESU/77; M-ES) м  
Пружина тяговая SS1301; SS1701; SS1901 шт  
Пружина тяговая SS1701; SS1901, 6 шт. упак  
Кольцо ригельное R40; R60; R70 пара  
Кольцо ригельное R60; R70, 6 пар упак  
Ригель блокирующий RG2-3-4; RGM2-3-4 шт  
Ригель блокирующий RG2-3-4; RGM2-3-4, 3 шт упак  
Узел подвеса ригельный, 6 шт упак  
 
     
 
Вал и подвес Ед. изм. Цена, рублей
RT40x0.6 Вал октогональный, 0,99 м шт.  
RT40x0.6 Вал октогональный, 1.49 м шт.  
RT40x0.6 Вал октогональный, 1.99 м шт.  
RT60x0.8 Вал октогональный, 1.49 м шт.  
RT60x0.8 Вал октогональный, 1.99 м шт.  
RT60x0.8 Вал октогональный, 2.99 м шт.  
RT70x1.2 Вал октогональный м  
KU 40 Капсула шт.  
KU 60 Капсула шт.  
APB102/B Капсула регулируемая шт.  
APB60AL Капсула регулируемая шт.  
APB70AL Капсула регулируемая шт.  
BB12x28 Подшипник шт.  
BB42 Подшипник шт.  
BB42/P Подшипник шт.  
SBB42/100 Суппорт подшипника шт.  
 
     
 
Короб и направляющие шины Ед. изм. Цена, руб.
Короб SB45/125-SB45/180 м  
Короб SB45/205-SB45/250 м  
Крышка боковая 45° SF125-SF180 пара  
Крышка боковая 45° SF205 пара  
Крышка боковая 45° SF230 пара  
Крышка боковая 45° SF250 пара  
Шина направляющая GR53I/eco м  
Шина GR45x22; GR53x22 ; GR60x21, 0.95 м шт  
Шина GR45x22; GR53x22 ; GR60x21, 1.45 м шт  
Шина GR45x22; GR53x22 ; GR60x21, 1.95 м шт  
Шина GR45x22; GR53x22 ; GR60x21, 2.95 м шт  
RGH/77 Ролик направляющий пара  
 
     
 
Замки и фурнитура Ед. изм. Цена, руб.
SL Задвижка пара  
RL Замок шт  
 
     
     
 
Подрядчик: ___________________________________________   Заказчик: ________________________________________
     
________________________________________________________ _________________________________________________________
     
Юридический адрес: ______________________________   Юридический адрес: ______________________________
     
 _______________________________________________    ________________________________________________
     
Контактная информация: __________________________   Контактная информация: ___________________________
     
________________________________________________________   _________________________________________________________
     
________________________________________________________   _________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись, печать)   (должность, ФИО, подпись, печать)
 
     
 
 
 
Готовые
Срочно
Изготовление
Цены
Выезд мастера
Монтаж
Ремонт
Комплектующие
Документация
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
создание, поддержка, оптимизация © Setroll 2010-2015 реклама и объявления